인력 하청 거래에는 헷갈리는 거래가 많은데, 녹색 노동 하도급 계약 시 주의할 점은 무엇인가요? 다음은 제가 정리한 녹색 노동 하도급 계약서 샘플입니다. 읽어주셔서 감사합니다. .
녹색화 노동 서비스 계약 템플릿 1
A 측:
B 측:
다음에 따름 쌍방은 "중화인민공화국 계약법"과 "중화인민공화국 건설법" 및 기타 관련 법률, 행정법규를 준수하고 평등, 자발, 공평, 신의성실의 원칙에 따라 계약을 체결했습니다. 지구 1차 입찰 구간의 녹색화 사업에 대한 인력 하청 및 기타 사항을 협의하여 인력 건설 계약을 체결하였습니다.
제1조. 사업명: 중국자원봉황 3단계 A구 제1구간 녹화 프로젝트 및 2단계 C구 녹화 프로젝트 유지관리.
제2조. 엔지니어링 인력 건설 계약 범위:
중국 창사 자원 봉황시 3단계 북구 1차 입찰 구간 녹화 프로젝트 인력 건설 2단계 C지역 녹화사업 완료 후 1년간 녹화유지관리를 실시합니다. 이 프로젝트 도면의 범위 내에서 수량 명세서에 있는 모든 녹화, 식목 및 유지 관리 프로젝트에 대한 건설 인건비입니다. 포함사항: 토양 표면 300mm 인공 평탄화, 녹색 식물 반입 후 현장 내 수동 하역 및 단거리 운송, 나무 구덩이 수동 파기, 식재(나무 및 관목, 울타리, 꽃, 녹지 등) , 완료 전 유지 관리.
제 3조. 계약 가격:
도면 범위 내 수량 명세서의 모든 수량.
1. 중국 북부구 자원 봉황 3단계 1차 입찰 구간의 녹화 프로젝트에 대한 노동 서비스는 다음과 같이 계산됩니다. 녹지 면적(해당 면적은 실제 재배 면적을 기준으로 함) 현장)은 평방미터당 RMB 10으로 계산됩니다.
2. 본 프로젝트 완료 후 유지관리 기간 1년과 Phoenix Phase II C구역 유지관리 기간 1년은 품질 요구 사항이 충족되면 총 가격이 책정됩니다. 160,000위안이 되어야 합니다.
3. 갑은 을의 건설근로자들에게 기숙사를 제공할 책임이 있으며, 기숙사의 수도세와 전기세는 을이 부담한다.
4. 을이 건설에 사용하는 소형 도구는 을이 부담하고, 대형 기계의 비용은 을이 부담한다.
제4조. 계약 내 공사기간, 품질 및 안전성
1. 본 프로젝트의 총 공사기간은 비계공사 완료 및 종합계약자 외부 인수일로부터 180일이다. . B측의 진입 시기는 A측의 서면 통지에 따릅니다. B측은 A측의 전체 공사 기간 계획에 따라 적시에 공사를 수행할 수 있도록 인력을 무조건 구성해야 하며, 공사 기간이 지연되는 경우에는 이를 지연시켜서는 안 됩니다. B측의 사유로 인해 B측에는 하루 RMB 1,000의 벌금이 부과되고 그로 인해 A측이 입은 손실과 비용에 대해 보상금이 부과됩니다.
2. 을은 건설 중 녹색사업의 건설시방서 및 운영요구사항을 엄격히 준수하여야 한다. 을의 사유로 인해 요구된 공사를 이행하지 못한 경우 재작업, 공사 등 모든 손실이 발생한다. 묘목의 죽음은 당사자 B가 부담합니다.
3. 을의 건설근로자는 건설현장에 진입하기 전에 근로자에게 안전교육과 설명을 제공해야 하며, 안전작업절차를 위반하고 건설현장에 진입할 경우 안전모를 착용해야 한다. A측 현장 관리인력의 지시에 따르며, 모든 안전사고에 대한 책임은 B측에 있습니다.
제5조. 지불 방법:
제6조. A측의 권리와 의무
1. 건설 조건을 갖추도록 건설 현장을 제공합니다.
2. 당사자 A는 건설 기간 동안 수요를 보장하기 위해 당사자 B에게 물과 전력 연결 지점을 제공합니다. B측이 현장에 입장한 후 현장 검사를 위해 B측에 서면으로 제출해야 합니다.
3. 건설근로자들을 위한 기숙사를 B당에 제공하고, 물과 전기료는 B당이 부담한다.
4. 본 프로젝트의 관련 도면에 대한 공동 검토를 조직하고, B측이 제공한 건설 계획 및 실시 계획을 검토하고, B측이 건설 과정에서 기술적 문제를 해결하도록 지원합니다.
5. 현장 건설을 종합적으로 관리하고 건설 품질, 진행 상황 및 안전을 감독 및 검사하는 일을 담당합니다.
6. B측이 계약 요구사항에 따라 공사를 수행하지 못하는 경우 B측은 공사를 중단하라는 명령을 받고, B측이 시정을 완료한 후 작업을 재개하도록 검토 및 승인됩니다. 보고서를 제출합니다. 수정 시간은 여전히 건설 기간 내에 기록됩니다.
제7조 B당의 권리와 의무
1. 국내 법률, 규정 및 "중화인민공화국 공정건설 표준의 필수 규정"을 준수하고 엄격히 준수합니다. 다양한 건축시방서에 따라 공사를 구성합니다. B측의 품질불량 및 공사지연요인으로 인해 A측에 발생한 직·간접적 손실을 모두 부담한다.
2. 을은 자신이 계약한 사업의 전부 또는 일부를 타인에게 하도급하는 것을 엄격히 금지한다. A측의 서면 동의 없이 A측은 폐쇄 명령, 사이트 퇴거, 계약 해지 등의 조치를 취할 권리가 있으며 이로 인해 발생하는 모든 손실은 B측이 부담합니다.
3. 현장시공 중 을이 입은 손실은 을이 전액 부담한다.
제8조 분쟁
건설 현장에 진입한 후 춘절 전에 1인당 월 1,000위안 이상의 생활비를 지급해야 하며, 완료 금액의 90%를 지불해야 합니다. 작업 금액은 모든 프로젝트가 완료되고 승인된 후 최종 계산이 완료된 후 유효 계약 가격의 80%를 지불하고 나머지 잔액은 올해 춘절 이전에 지불됩니다.
1. 계약 이행 과정에서 양 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우, 당사자는 관계 당국에 화해하거나 조정을 요청할 수 있습니다. 당사자들이 조정, 화해를 원하지 않거나 조정, 화해가 실패할 경우 쌍방은 갑 소재지 인민법원에 소송을 제기해야 합니다.
2. 분쟁 발생 후 양 당사자는 다음 상황이 발생하지 않는 한 계속해서 계약을 이행하고 공사의 연속성을 유지하며 완료된 프로젝트를 보호해야 합니다.
a. 계약이 확정되어 공사를 중단할 수 없게 되었고 양측이 공사를 중단하기로 합의했습니다.
b. 조정에서 공사 중단을 요청했고, 이를 수락했습니다. /p>
c. 법원은 공사 중단을 요청했습니다.
계약 해지 제9조
1. 을이 자신이 도급한 사업을 타인에게 하도급을 주거나, 하도급의 명목으로 이를 분할하여 타인에게 하도급을 주는 경우, 갑은 계약을 종료할 권리.
2. B측의 사유로 계획된 프로젝트가 영업일 기준 5일 이상 완료되지 않을 경우 A측은 계약을 종료하거나 다른 인력이 건설 현장에 입장하도록 주선할 권리가 있습니다.
3. 프로젝트가 을의 과실로 인해 회복 불가능한 품질 결함이 있거나 갑에게 언론노출 등 사회적 영향을 미치는 경우 갑은 계약을 해지하고 을에게 이에 대한 배상을 요구할 권리가 있습니다. 사상자 수.
4. 다음 상황 중 어느 하나에 해당하는 경우 양 당사자는 계약을 종료하기 위해 협상해야 합니다. 불가항력으로 인해 계약을 이행할 수 없는 경우, 기타 사유로 인해 프로젝트 건설이 중단되거나 연기되는 경우 계약을 이행할 수 없게 된 것입니다.
5. A측이 계약서에 따라 계약 해지를 요청하는 경우 B측에 서면으로 계약 해지 통지를 보내고, 통지를 보내기 전에 상대방에게 이를 알려야 합니다. 통지가 상대방에게 도달하면 종료됩니다. 계약이 종료된 후에도 계약에서 양 당사자가 합의한 정산 및 청산 조항의 유효성은 영향을 받지 않습니다.
제10조. 계약의 효력 및 종료
1. 양 당사자가 계약에 따른 모든 의무를 이행하지 않는 한, 완료 정산 대금을 지급하고 당사자 B는 완료된 프로젝트를 상대방에게 인도합니다. 당사자 A, 프로젝트가 종료됩니다.
2. 계약에 따른 권리와 의무가 종료된 후에도 쌍방은 신의성실의 원칙을 준수하고 통지, 지원, 비밀유지 등의 의무를 이행해야 합니다.
A 측: (관인) B 측: (관인)
위임 대리인: 날짜: 위임 대리인: 날짜:
녹색 노동 서비스 계약 템플릿 2
A측(계약자):
B측(계약자):
"중화인민공화국 계약법" 및 "건설계약법"에 따라 및 설치 "프로젝트 계약 계약 규정" 및 관련 조항이 본 프로젝트의 구체적인 상황과 결합하여 양 당사자는 다음과 같은 합의에 도달했습니다.
1. 계약의 주요 내용:
1. 당사자 A는 ___에 위치하도록 계약합니다. _시____ 지구(군)의 _________ 프로젝트는 _____의 형식으로 당사자 B에 양도됩니다.
2. 계약 금액: (대문자) ________ (소문자) _________
2. 계약 내용:
1. A 당사자의 업무:
(1) A측 대표는 프로젝트의 품질과 진행 상황을 감독하고 승인 및 변경 등록 절차를 처리합니다. 프로젝트에 대한 A측의 다른 의견과 B측은 A측 대표를 통해 B측 대표에게 연락해야 합니다.
(2) 관할 당국과의 관계를 조정하고 B측의 건설 시간을 보장할 책임이 있습니다.
2. B측 작업:
(1) 자재가 아닌 계약 작업
(2) 도면을 엄격히 준수하여 공사를 수행하고 참여합니다. 완료 승인.
3. 계약 위반에 대한 책임:
일방 당사자가 계약을 위반하고 협상을 통해 합의에 도달하지 못한 경우 일방 당사자는 현지 중재 위원회 또는 해당 중재 위원회에 소송을 제기할 수 있습니다. 지방인민법원.
IV: 기타:
1. 불가항력으로 인해 발생한 손실에 대해 당사자 A와 당사자 B가 모두 책임을 공유합니다.
2. 계약은 다음으로 인해 종료될 수 있습니다.
(1) A, B 양측 모두 협의를 통해 합의에 도달했습니다.
(2) 당사자 A가 합의된 프로젝트 가격을 지불하지 못하는 경우 계약자는 계약을 종료할 권리가 있습니다.
(3) 불가항력으로 인해 계약 이행이 불가능해집니다.
(4) 일방의 책임으로 인해 계약을 이행할 수 없는 경우.
3. 계약이 종료된 후 A측과 B측은 쌍방의 합의에 따라 화해를 진행합니다. 과실이 있는 당사자는 계약 해지로 인해 상대방에게 발생한 손실을 배상해야 합니다.
4. 프로젝트가 완료되고 모든 의무가 이행되고 완료 정산 대가가 지불되면 개발자와 계약자가 효과적인 방법에 동의하면 계약이 종료됩니다. .
5. 본 계약은 동일한 효력을 갖는 2개의 사본으로 작성되었으며 당사자 A와 B는 각각 1통씩 보관해야 합니다.
A당(서명 및 인) B당(서명 및 인)
대표자: (서명) 대표자(서명)
시간: 시간:
p >
녹색화 노동 서비스 계약 샘플 3
A 측:
B 측:
"중화인민공화국 계약법"에 따름 "," "중화인민공화국 건설법" 및 기타 관련 법률, 규정에 따라 쌍방은 평등, 자발성, 공평성, 신의성실의 원칙에 따라 건설 프로젝트의 노동 협력 문제에 대해 공감대를 형성하고 본 계약을 체결했습니다. 계약.
제1조 사업개요 및 도급업무 내용
1.1 사업명 : _____________ x 사업사무실 건축면적 광장 및 주차장 포장
1.2 하도급 업무 내용 : _______ 녹화사업 대상 사무건물 구역 광장 및 주차장 포장 범위에는 부지 평탄화, 콘크리트 쿠션, 사각 벽돌 포설, 주차장 포설, 현장 배선 관리 조정 등이 포함된다.
제2조 운영자
B측은 프로젝트 수요에 따라 A측에 특정 건설 인력과 건설 조건을 제공해야 한다.
제3조 계약기간
시작일은 연월일, 준공일은 연월일, 공사기간은 일수이다.
제 4 조 계약 가격
4.1 계약 가격은 콘크리트 타설 가격입니다.
4.2 계약 가격 결정 원칙: 실제 프로젝트 수량을 기준으로 정산합니다.
제5조 양 당사자의 권리와 의무
5.1 당사자 A는 자료 제공 및 현장 조정을 담당합니다.
5.2 당사자 B는 당사자 A의 요구 사항에 따라 현장에서 손상된 기존 콘크리트를 무료로 처리합니다.
5.3 당사자 B는 작업 중에 발생하는 모든 안전하지 못한 사고에 대해 전적인 책임을 집니다.
5.4 당사자 B는 당사자 A가 제공한 건설 도면에 따라 건설을 수행해야 합니다.
5.5 당사자 B는 당사자 A에게 다음 목록을 제공해야 합니다.
5.6 당사자 B는 이 프로젝트 건설에 관한 관련 정보를 당사자 A에게 제공해야 합니다.
5.7 당사자 B는 이 프로젝트에 필요한 모든 건설 도구를 다음과 같이 제공해야 합니다. 그 자체.
5.8 프로젝트의 품질은 설계 도면의 요구 사항과 합의된 표준 및 품질 목표를 충족해야 합니다. 도면, A측 지침, 국가 및 지방자치단체 건설 승인 사양 및 표준 간에 차이 또는 불일치가 있는 경우 B측은 A측의 서면 승인을 얻은 후 품질 요구 사항이 더 높은 것을 건설 기초로 사용해야 합니다.
5.9 당사자 B는 국가 품질 검사 표준, 건설 승인 사양 및 건설 도면에 따라 건설을 조직해야 합니다. 시공 중 설계 오류가 발견된 경우 즉시 A측에 보고해야 하며, 서면 변경 협상 절차를 거쳐야 공사를 계속할 수 있다. 을의 사유로 공사가 지연되는 경우 공사기간은 연기되지 않으며, 이에 따른 비용은 을이 부담한다.
제6조 계약 가격 정산 및 지불
프로젝트 완료 후 당사자 A는 승인이 통과된 후 7일 이내에 승인을 준비해야 합니다. 영업일 기준 5일 이내에 수락합니다. 당일 이내에 당사자 B에게 모든 금액을 지불합니다.
제7조 계약위반 책임
을의 과실로 인해 갑의 공사기간이 지연되거나 사업품질이 요구사항에 부합하지 못하는 경우 을은 별도의 조치 없이 즉시 시정해야 한다. 노동시간 비용을 인상합니다.
제17조
본 계약은 원본 2부로 작성되어 동일한 법적 효력을 갖습니다. 각 당사자는 사본 1부를 보유하고 기록용으로 사본 1부를 보관해야 합니다. 제18조
본 계약에서 다루지 않은 사항은 당사자 간의 협의를 거쳐 다른 사항에 포함될 수 있으며, 그 밖의 사항은 본문과 동일한 효력을 갖습니다.
A당 : A당 대표자 서명 : 일자 : 일자 :
B당 : B당 대표자 성명 : 일자
녹색근로계약서 관련 조항 3개 :
p>
★ 녹색화 유지보수 근로계약서 샘플 3개
★ 녹색화 근로계약서 양식
★ 녹색화 유지보수 근로계약서 양식
계약서
★ 녹화 프로젝트 계약서 템플릿 5개
★ 단순 녹화 계약서 템플릿 3개
★ 조경 계약서 템플릿 3개
★ 녹화 프로젝트 계약 템플릿 3개 기사 3개
★ 실용적인 원예 프로젝트 계약 템플릿 5개
★ 개인 조경 계약 템플릿 3개
★ 간단한 조경 5개 프로젝트 계약 템플릿