계약 확약서 1 20XX년 7월 1일, 회사는 XX 유한회사(계약 번호:)와 XX 프로젝트에 대한 기계 장비 임대 계약을 체결했습니다. 계약서에 따르면 총 공사기간은 18개월, 착공일은 20XX년 7월 1일, 준공일은 65438년 6월 31일+20XX년 2월 20일이며, 현장 공사는 아직 완료되지 않았습니다. 그러나 계약기간 만료로 인해 당사는 자발적으로 계약을 해지하였습니다.
1. 기계장비 임대차계약 이행기간 동안 (주)XX는 당사에 대한 대금 및 비용을 체납한 사실이 없으며, 이주노동자의 임금을 체불한 사실이 없습니다.
2. 기계설비 임대차 계약 종료 후 양 당사자는 서로에게 어떠한 채무불이행, 배상 및 배상책임을 부담하지 아니한다.
3. 당사는 프로젝트 공사 기간 동안 이주노동자의 임금을 체불 없이, 안전사고 없이 제때 지급할 것을 약속합니다. 본 확약서 서명일(즉, 20XX 65438+10월 21일) 이후 XX 프로젝트 공사와 관련된 일체의 분쟁은 (주)XX와 무관함을 확인합니다.
계약 확약서 2 근로계약을 체결하지 않은 근로자의 확약서의 법적 효력은 어떻게 판단하나요?
사례 소개
선씨와 20XX는 월급 1200위안을 받고 근로계약 확약서를 가지고 5438년 6월 + 10월에 회사에 출근했습니다. 선의 근무기간, 회사는 매월 서면으로 근로계약을 체결하고 사회보험을 처리하지 않았음 20XX년 6월 + 10월 20일, 선은 회사가 법에 따라 사회보험을 처리하지 않았다는 이유로 사직하고 같은 달 25일 회사를 퇴사함 20XX년 3월, 선은 노동쟁의조정위원회에 중재신청서를 제출하여 회사가 A회사에게 20XX년 2월부터 65438 2월 + 2월까지 지급할 것을 요구하였음. 20XX년 3월 노동쟁의조정위원회에 A회사에 20XX년 2월부터 65438년 2월 + 2월까지의 기간에 대한 임금 2배 지급을 요청하는 조정신청서를 제출했습니다. 심리 과정에서 회사는 20xx년 4월 1일 선이 작성한 진술서를 제출했는데, 이 진술서에는 회사가 선에게 근로계약 체결을 통보하고 근로계약서 사본을 교부했으나 선이 이유를 들어 회사와 서면 근로계약을 체결하지 않으려 한다는 내용이 기재되어 있었습니다. Sun은 이 진술의 진위를 인정했습니다. 이를 근거로 회사는 선이 근로계약서에 서명하지 않았다는 이유로 이중 임금 지급 대상이 아니라는 이유로 선의 중재 요청을 기각해 달라고 요청했습니다.
쟁점
근로자가 자발적으로 사용자와 근로계약을 체결하지 않기로 약정한 경우 사용자는 이중임금을 지급해야 하는가?
해석:
근로계약법 제82조는 "사용자가 근로자와 1개월 이상 1년 미만의 기간 동안 서면으로 근로계약을 체결하지 아니한 경우에는 사용자는 그 근로자에게 1개월분 보수의 2배를 지급하여야 한다"고 규정하여 사용자가 근로자와 근로계약 체결에 주도적으로 나서야 함을 강조하고 있다는 견해가 있습니다. 이는 고용주가 주도적으로 근로자와 근로 계약을 체결해야 한다는 점을 강조합니다. 사용자가 근로계약 체결을 위한 관련 절차를 이행하였으나 근로자의 사정으로 근로계약을 체결하지 못한 경우, 단순히 사용자가 근로계약 체결 의무를 이행하지 않았고 그 귀책사유가 근로자에게 있다고 볼 수는 없습니다. 따라서 선 씨의 중재 신청은 이유 없다.
저는 선의 중재 요청이 지지되어야 한다고 생각합니다. 그 이유는 첫째, 근로계약법 제82조에 따르면 사용자의 서면 근로계약 체결 의무가 규정되어 있으므로 사용자가 근로자에게 근로계약 체결 의사표시, 근로계약서 교부, 근로자와의 교섭 등 서면 근로계약 체결 행위를 주도적으로 추진해야 하고, 근로계약 체결을 위한 절차는 근로자가 주도적으로 수행해야 합니다. 둘째, 법은 근로계약 미체결의 사유와 잘못을 강조하지 않으며, 근로계약 미체결자에 대한 구분을 두지 않습니다. 서면 근로계약이 없는 한, 고용주는 규정에 따라 근로자에게 두 배의 임금을 지급해야 합니다. 마지막으로 노동계약법 시행 규정 제5조는 "근로자가 고용일로부터 1개월 이내에 사용자와 서면 근로계약 체결을 거부하는 경우 사용자는 서면 통지로 근로 관계를 종료하고 근로자에게 경제적 보상을 지급하지 않아야 한다"고 규정하고 있습니다. . 이 사례에서 사용자는 선 씨와의 근로 관계를 해지하지 않고 선 씨의 '진술'에 의존하여 법적 책임을 회피했습니다. 이는 법이 근로자가 고용 계약을 체결하지 않은 상황을 고려하지 않는다는 것을 보여줍니다. 이 조항은 근로자가 근로계약을 체결하지 않을 경우 사용자가 보상을 지급하지 않고 일방적으로 근로자와의 근로 관계를 종료할 수 있는 권리를 사용자에게 부여합니다. 따라서 사용자는 법에 따라 근로관계를 종료할 수 있는 권리를 행사해야 합니다. 사용자가 이 권리를 행사하지 않을 경우 미체결 근로계약에 따른 근로관계의 불리한 결과에 대해 책임을 져야 합니다.
본 계약 확약 3의 경우 "첸장 시실리 아파트 2 호 건물 외벽 단열 처리 에너지 절약 설계 장 (JN-1-1)"과 설계 내용 및 시공 기술의 시공 도면을 완전히 숙지하고 이해하고 시공 작업을 완료 할 수있는 품질, 수량 및 안전 능력이 있으며 충칭 젠안 건설 그룹 유한 공사 (이하 "충칭 젠안 건설 그룹"이라 함)가 시공을 완료 할 수있는 능력을 갖추고 있습니다. 와 자재 공급 및 노무 하도급 공사에 대한 계약(이하 계약이라 함)을 체결합니다. 계약을 준수하고 건설의 모든 종류의 분쟁을 예방 및 제거하며 "적격 프로젝트 보장, 우수한 프로젝트 생성"및 "안전 프로젝트"의 이중 목표를 달성하기 위해 다음과 같은 약속을합니다.
1, 우리는 계약 조건을 완전히 받아들이고 계약의 조항을 엄격히 준수하고 이행합니다. 우리는 계약의 조건을 수락하고 계약에 규정된 책임, 권리 및 이익을 엄격히 준수하고 이행하며 계약 범위 내에서 품질, 수량 및 안전 방식으로 공사를 완료합니다.
2. 공사 관리 조직 및 공사 관리 시스템을 구축하고 전문 공사 관리 인력(프로젝트 관리자, 시공자, 기술 관리자 등) 및 상근 안전 인력 안전 인력을 상시 배치합니다. 건설 프로젝트의 품질과 안전을 책임지는 품질, 안전 및 공정 목표 책임제를 수립합니다.
3, 엔지니어링 설계 도면 및 건설 기술 표준에 따라 모서리를 자르지 말고 위조하지 말고 엔지니어링 설계 요구 사항, 건설 기술 표준 및 계약 계약에 따라 검사를위한 건축 자재, 건축 구성 요소 및 장비, 자격이없는 장비를 사용해서는 안됩니다.
4. 건설에 필요한 모든 종류의 보조 재료 (장비)는 제품 인증을 받아야하며 보조 장비의 설치 및 사용은 안전 관리 규정 (예 : 크래들 설치 및 해체를위한 특수 건설 프로그램)에 따라야합니다. 그리고 안전 규정을 엄격하게 이행해야 합니다.
5. 모든 건설 인력의 사용은 안전 교육 및 기술 운영 교육을 거쳤으며 특수 유형의 운영자는 적절한 기술 자격을 갖추고 있습니다.
6. 프로젝트 부서, 감독, 소유자, 감독 단위 (사람) 및 지역 사회가 건설을 모니터링하는 것을 의식적으로 수용합니다. 프로젝트 부서의 시공 지침과 준비를 무조건 수용하고 이행합니다.
7, 건설 품질 검사 시스템을 구축 및 개선하고 엄격한 공정 관리를 수행하며 숨겨진 작업에 대한 품질 검사 및 정보를 잘 수행합니다.
8. 공사 중 발생한 품질 및 안전 사고에 대해 전적으로 책임을 진다.
9. 품질보증 의무를 이행한다.
계약 및 본 확약을 준수하지 않거나, 발주부서의 요구사항 및 공사 진행상황에 따라 품질과 수량으로 안전하게 공사를 완료하지 못하거나 이유 없이 공사를 하루라도 중단할 경우, 공사 진행 중 발주부서와 분쟁이 발생할 경우 당사가 계약을 위반한 것으로 간주합니다. 당사는 본 계약의 계약 위반으로 인한 모든 책임과 이로 인한 모든 손실 및 프로젝트 부서의 법적 추궁을 무조건 수용할 것을 약속하며, 동시에 본 계약 및 본 약정에 대한 모든 해석 및 대리권을 자동적으로 포기합니다.
우리의 법적 책임은 이 약정에 서명한 후 즉시 효력이 발생합니다.
xxx
계약 확약 4 확약
대상 : 우리 회사가 시공을 맡은 xx 프로젝트 xx는 우리 회사가 시공 도면의 설계 내용과 시공 과정을 완전히 숙지하고 이해하고 품질, 수량 및 안전으로 일정에 따라 시공 작업을 완료 할 수있는 능력을 갖춘 상태에서 용가 현 청난가 전촌 주민위원회와 시공 계약을 체결했습니다. 계약을 준수하고 건설의 모든 종류의 분쟁을 예방하고 종식시키기 위해 다음과 같은 약속을합니다.
1, 우리는 건설 계약의 조건과 조항을 수락하고 건설 계약에 규정 된 책임, 권리 및 이익을 엄격히 준수하고 이행하며 계약 범위 내에서 품질과 수량이 보장되고 안전한 방식으로 건설 작업을 완료합니다.
2. 공사 관리 조직 및 공사 관리 시스템을 구축하고 전문 공사 관리 인력(예: 프로젝트 관리자, 시공자, 기술 관리자 등)과 상근 안전 인력 안전 인력을 상시 배치합니다. 건설 프로젝트의 품질과 안전을 책임지는 품질, 안전 및 공정 목표 책임제를 수립합니다.
3, 엔지니어링 설계 도면 및 건설 기술 표준에 따라 모서리를 자르지 말고 위조하지 말고 엔지니어링 설계 요구 사항, 건설 기술 표준 및 계약 계약에 따라 검사를위한 건축 자재, 건축 구성 요소 및 장비, 자격이없는 장비를 사용해서는 안됩니다.
4. 필요한 각종 보조 자재(장비)의 시공은 제품 인증을 받아야 하며, 보조 장비의 설치 및 사용은 안전 관리 규정(예: 특수 건설 프로그램의 리프팅 기계 설치 및 제거)에 부합해야 합니다. 그리고 안전한 작동 절차를 엄격하게 이행해야 합니다.
5. 모든 건설 인력은 안전 교육 및 기술 조작에 대한 교육을 받고, 특수 유형의 작업자는 적절한 기술 자격을 보유합니다.
6. 프로젝트 부서, 감독, 소유자, 감독 단위 (사람) 및 지역 사회가 건설을 모니터링하는 것을 의식적으로 수용합니다. 프로젝트 부서의 시공 지침과 준비를 무조건 수용하고 이행합니다.
7, 건설 품질 검사 시스템을 구축 및 개선하고 엄격한 공정 관리를 수행하며 숨겨진 작업에 대한 품질 검사 및 정보를 잘 수행합니다.
8. 공사 중 발생한 품질 및 안전 사고에 대해 전적으로 책임을 진다.
9. 품질 보증 의무를 이행합니다.
당사가 공사계약 및 본 약관의 규정을 준수하지 않거나, 발주처의 요구사항 및 공사 진행에 따라 품질, 수량, 안전으로 공사를 완료하지 못하거나 이유 없이 공사를 하루라도 중단하고 공사 진행 과정에서 발주처와 분쟁이 발생할 경우 당사가 계약을 위반한 것으로 간주합니다. 당사는 본 계약의 불이행으로 인한 모든 책임과 이로 인한 모든 손실 및 프로젝트 부서의 법적 추궁을 무조건 수용할 것을 약속하며, 동시에 본 계약 및 본 확약서에 대한 모든 해석 및 대리권을 자동으로 포기합니다. 당사의 법적 책임은 이 서약서에 서명한 후 즉시 효력이 발생합니다.
확약 단위(관인):
확약 단위 법인 또는 대표자(서명):
신분증 번호:
확약 장소:
확약 시간: 년 월
계약 확약서 5 20XX년 3월 1일 체결된 갑과 을 간의 토지 양도 계약과 관련하여 을 측의 정상적인 생산을 보장하기 위해 갑 측은 다음과 같이 확약합니다. 다음과 같이 확약한다 :
1. 갑은 그레고리력 20xx년 5월 10일 이전에 시멘트 드럼 생산에 필요한 부지를 을에게 제공해야 한다.
2. 갑은 을의 생산 지역에 있는 채소밭을 양력 20xx년 5월 10일까지 갈아엎어야 한다.
3. 갑은 을의 생산 지역에 있는 기계화 도로를 20xx년 5월 10일까지 완공해야 한다.
4. 당사자 갑은 당사자 을의 생산에 필요한 스프링클러 관개 시설의 주전원을 20xx년 5월 30일까지 설치하고 물 공급을 보장해야 하며, 이를 위한 자재를 준비해야 한다.
5. 갑은 을의 생산 및 거실을 그레고리력 6월 20일 이전에 완공하고 물과 전기의 공급을 보장해야 한다.
6. 당사자 A는 그레고리력 20xx년 8월 30일 이전에 새로운 중형 트럭을 구입해야 한다.
이 약정은 당사자 A가 서명한 날로부터 효력이 발생하며 본 계약과 동일한 법적 효력을 갖습니다. 갑이 위의 약속을 제때 이행하지 못할 경우, 을은 위안화 400,000 위안의 경제적 손실을 보상받아야 합니다.
약속 :
년 월
계약 약정 6 당사가 운 좋게 입찰에 낙찰 될 경우, 난통 화원 과학기술 개발 유한 회사는 호이안 소방 맨션의 지능형 시스템 전체 이전 프로젝트의 입찰 문서에있는 계약 조건에 대해 이의가 없으며 본 조건에 따라 입찰 문서에 완전히 응답 할 것입니다.
입찰자 법인 대표자:(서명)
입찰자(인감):
일자:
계약 확약서 7 당사자 갑:×시×부동산관리 유한회사
당사자 을:
제1조. 중화인민공화국 노동법과 광동성 및 X시의 현지 규정과 모순되지 않는 회사의 규칙 및 규정에 따라 양 당사자는 평등과 자발성 및 합의에 기초하여 본 확약서에 서명합니다.
두 번째 교육 약정 기간
이 약정은 서명일로부터 3년 후에 만료됩니다.
제3조. 교육비 지불
1. 교육비는 교육 기간 동안 발생한 여비를 포함한 교육비 바우처로 지불합니다.
2. 계약 기간 동안 갑이 을에게 각종 교육을 제공함에 있어 발생하는 모든 비용은 갑이 부담한다.....
3. 계약 해지에 대한 교육비 지급
1) 을이 근로 계약 해지를 제안하는 경우, 본 약정 기간 동안 동일한 금액으로 지급하고 직원이 이미 수행 한 근속 연수에 따라 감소하는 금액으로 지급한다.
2) 을이 근무 기간 동안 갑의 규칙 및 규정을 위반하거나 근무 성과가 좋지 않아 갑이 근로 계약 해지를 제안하는 경우, 본 약정 기간 동안 동일한 금액으로 지급하고 직원이 이미 수행 한 근속 연수에 따라 감소하는 금액으로 지급한다.
3. 직원이 이행한 근속연수에 대해 점진적으로 지급;
3)불가항력(예: 기업이 경제적 이유로 직원을 해고해야 하는 경우 등)으로 인해 갑이 근로계약을 해지할 것을 제안하는 경우.
4) 본 약정이 만료된 후, 갑은 을에게 교육비를 지불할 것을 요구하지 않는다
제4조. 교육 의무의 이행
1."을"은 교육을받은 후 교육 중에 얻은 문서 및 교육 자료를"갑"의 관련 부서에 제출하여 제출해야합니다.
2."을"은 교육에서 얻은 인증서의 원본 및 사본을"갑"의 관련 부서에 제출하여 제출해야합니다.
3."을"은 교육 중에 배운 지식을"갑"의 관련 직원에게 즉시 전달해야합니다.
제 5 조 . 본 약정 이행 과정에서 갑과 을 사이에 분쟁이 발생하는 경우 상호 협의의 원칙에 따라 해결한다. 분쟁이 해결되지 않을 경우 기업노동분쟁조정위원회에 조정을 신청하거나 노동쟁의중재위원회에 중재를 신청할 수 있다.
제6조. 이 규약에서 다루지 않은 사항은 국가의 관련 규정에 따라 수행한다.
제 7조. 본 확약서의 조항이 향후 국가의 규정과 모순되는 경우, 새로운 국가 규정이 우선합니다.
제8조. 본 약정은 법률에 따라 체결된 후 법적 효력을 가지며 양 당사자는 이를 엄격하게 이행해야 합니다.
제9조. 본 확약서는 각 당사자가 사본에 서명하는 경우 동일한 법적 효력을 갖습니다.
당사자 갑: 엑스시티엑스부동산관리(주) 당사자 을:
대표자(서명): (서명):
일시:
계약 확약:
계약 확약:
(입찰자명)과 (낙찰자명) 양측은 (프로젝트명) 계약 체결에 대하여 다음과 같이 확약합니다.
1. 중화인민공화국 계약법, 중화인민공화국 건설법, 입찰 서류 및 입찰 서류에 따라 계약을 체결하고 평등, 자발성, 공정성, 정직과 신용의 원칙을 준수할 것을 약속합니다.
둘째, 체결한 계약의 내용과 입찰 서류 및 입찰 서류의 실질적 조건이 일치하지 않아야 합니다. 계약의 내용이 입찰 서류 및 입찰 서류의 실질적 조건과 일치하지 않는 경우 계약 당사자는 그로 인해 발생하는 모든 책임을 부담합니다. 양 당사자 간의 정산의 기초는 본 계약과 관련하여 당사와 XXXXX사 사이에 어떠한 사업 또는 경제적 거래가 없으므로 당사는 본 계약을 이용하여 XXXXX사에게 재정적 책임 및 기타 책임을 부담하도록 요구할 권리가 없습니다. 양 당사자의 실제 업무는 양 당사자가 별도로 체결한 계약에 따릅니다. 이로써 약속합니다!
서약서 : (관인)
법정 대표자 : (서명)
연월일 년 월 일
계약서약서 10당사가 낙찰자로 추천되면 당사는 국가 공상국 및 건설부에서 발행 한 "건설 프로젝트 모범 건설 계약"(GF-1999-0201)에 따라 입찰자와 다음을 수행합니다. 건설 계약을 협상합니다. 당사는 계약의 주요 조건에 전념합니다.
당사가 다음의 주요 계약 조건을 수락하지 않을 경우, 입찰자는 2순위 및 3순위 후보를 선택할 권리가 있습니다.
I. 프로젝트의 인수
프로젝트 완료에 대한 인수는 국가에서 정한 인수 방법에 따라 수행됩니다.
II. 공사 기간
입찰 기간은 120일입니다. 시공 단위의 사유로 공사기간이 지연될 경우, 그 기간은 연기할 수 없으며 이로 인한 모든 경제적 손실은 갑이 부담한다. 본 프로젝트의 촉박한 일정으로 인해 불가항력 및 갑의 사유를 제외하고는 공사기간을 연기하지 않습니다. 당사는 장마철 공사, 정전 대책 등 공사 기간에 영향을 미치는 다양한 요인을 충분히 고려했습니다. 서둘러 조치를 취하지 않은 비용. 당사의 귀책사유로 공사기간이 지연되는 경우 공사기간을 연기하지 않으며, 당사는 지연 1일당 500위안의 지체상금을 부담하고, 갑도 지연으로 인한 모든 경제적 손실을 부담하며, 공사기간의 지체상금 최대액은 계약 총액의 10%를 초과할 수 없다.
셋째, 프로젝트의 품질
프로젝트의 품질이 프로젝트의 관련 문서에 명시된 승인 기준을 충족하도록 보장합니다. 당사의 사유로 프로젝트의 품질이 입찰에서 정한 기준에 미치지 못할 경우 당사는 프로젝트를 제때 재작업하고 재작업 비용을 부담하며 공사 기간을 지연시키고 계약 금액의 2 %의 경제적 청산 손해를 부담하며, 시공 단위의 사유로 프로젝트가 재작업되는 경우 시공 단위가 재작업 비용을 부담하고 그에 따라 공사 기간을 연기합니다.
넷째, 공사대금 및 대가지급
1, 낙찰자의 1회성 보증 입찰가격 확약에 따른 계약금액은 본 입찰서의 관련 규정에 따라 계약금액을 조정합니다.
2. 계약 체결 및 착공 후 15일 이내에 총 프로젝트 금액의 20%를 선금으로 지급합니다.
3. 계약금의 20%를 공제한 후 나머지 공사대금은 해당 월의 실제 공사 진행률 80%에 따라 지급합니다. 설계 변경 작업에 대한 대금은 같은 기간의 진행 대금 비율에 따라 조정되며, 총 프로젝트 비용의 80%가 지급된 이후에는 지급이 중단됩니다. 프로젝트의 완료 및 수락이 지정된 품질 요구 사항을 충족한 후, 보증 보증금을 제외한 나머지 대금은 30일 이내에 지급됩니다.
4. 프로젝트 정산 완료 후 5%는 프로젝트 보증금으로 유지됩니다.
5. 보증 보증금은 건설부 규정에 따라 납부 기한이 있으며, 보증 의무를 성실히 이행한 후 이자 없이 환불합니다.
6. 계약금액의 조정 : 제2장 제7조에 따릅니다.
버브(동사의 약어) 프로젝트 하도급
당사는 프로젝트의 품질을 보장하기 위해 프로젝트의 하도급 또는 제휴를 하지 않습니다. 구체적인 시공 기술 및 자재는 하도급 시 시공업체의 승인을 받아야 하며 각종 건축법규의 요구 사항을 준수해야 합니다. 건축업자는 해당 유닛에 등록된 건축업자여야 합니다.
프로젝트 건설을 위한 건설 부서 및 모든 관리 인원은 입찰에 참여한 인원과 동일해야 하며 항상 적절한 위치에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 갑은 계약을 해지 할 수 있으며 을은 입찰 보증금을 환불 할 수 없으며 갑에게 발생한 모든 손실을 부담해야합니다.... 본 프로젝트의 공사 담당자는 프로젝트 수행 중 특별한 사정으로 인해 외출 할 경우 발주자의 동의를 얻어야합니다.
여섯째, 안전 생산
당사는 시공 과정에서 안전한 생산과 문명화 된 시공을 보장합니다. 중대한 건설 사고 또는 사상자가 발생하면 모든 책임과 비용은 을 측이 부담합니다.
VII. 채무불이행 및 배상
모형공사계약 일반조건(GD-1999-0201) 제35조 및 제36조에 따른 채무불이행 및 청구.
1. 갑 또는 을은 갑 또는 을이 본 계약에 따른 의무 이행에 대해 불안감을 느끼는지 여부와 관계없이 계약 위반에 대한 책임을 집니다.
2."을"의 입찰약정 불이행, 시공자 및 기술책임자의 무단 교체, 갑의 동의 없이 공사의 하도급 또는 재하도급은 계약 위반으로 간주되며, 갑은 계약 및 그로 인해 발생하는 모든 경제적 결과를 해지할 수 있는 권리를 가진다.
모든 손실은 을이 부담합니다....
VIII. 계약 분쟁의 조정 및 중재
이 계약을 이행하는 동안 문제가 발생하면 양 당사자는 중화 인민 공화국 계약법을 참조하고 상호 이해와 조정의 정신으로 문제를 해결하기 위해 조정합니다. 필요한 경우 양 당사자의 상급 기관에 중재를 의뢰할 수 있습니다. 분쟁이 있는 경우 관련 부서에서 중재하거나 관할 인민 법원에 제출하여 결정을 내립니다.
아홉. 계약의 보완, 효력 발생 및 무효
양 당사자는 협의하여 본 계약에 포함되지 않은 사항을 보완 및 수정할 수 있으며, 보완된 계약은 본 계약과 동일한 효력을 갖습니다.
본 계약은 양 당사자가 서명, 날인 및 공증함으로써 효력이 발생하며, 효력이 발생한 날로부터 작품의 인수 및 인도가 완료되고 채권채무가 정산될 때까지 자연적으로 소멸합니다.
Bidder:Yunnan Yongyao Construction Engineering Co., Ltd Legal representative or proxy (company seal):(Signature)
20xx April 10
Contract commitment 11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 이로써 약속합니다!
사업 활동의 청렴성 건설을 강화하고, 부당한 이익을 추구하는 각종 불법 및 무절제 행위를 방지하며, 계약 당사자의 행위를 규제하고, 원활하고 공정한 사업 질서를 보장하며, 양 당사자의 합법적인 권익을 보호하기 위해 "중화인민공화국 계약법" 및 "민법 일반 원칙"에 따라 당사는 다음과 같이 청렴 책임을 약속합니다.
제 1조 당사는 귀사와의 사업 거래에서 "자발적, 공정, 정직"의 원칙을 준수할 것을 약속합니다. 당사는 귀사와의 사업 거래에서 자발성, 공정성, 동일가치 동일임금, 정직성 및 신뢰성의 원칙을 준수하고 계약 체결 및 이행 과정에서 공개성, 공정성, 공평성, 정직성 및 투명성의 원칙을 준수하며(법령 또는 계약 문서에 달리 규정된 경우를 제외하고) 부당한 이익을 얻기 위해 국가, 단체 및 귀사의 이익을 해치지 않을 것을 확약합니다.
두 번째, 당사와 그 임직원은 관련 법령의 규정과 사업 활동 수행 절차에 따라 귀사와 정상적인 사업 거래를 유지하고 다음 조항을 준수합니다.
1, 어떠한 이유로도
선물, 유가증권, 금품, 리베이트, 팁, 사례금 등을 제공하거나 제공하지 않습니다. 직원에게.
2, 직원이 지불해야 할 비용을 상환할 이유가 없습니다.
3, 직원의 주택 개보수, 결혼식 및 장례식, 배우자 및 자녀의 취업, 해외(지역) 출장, 여행 등을 위한 비용을 수락하거나 암시하지 마세요.
4, 회사를 위한 것이 아닙니다.
직원은 커뮤니케이션 도구, 교통편, 고급 사무용품 및 기타 자료를 제공합니다.
5, 직원들이 청렴성과 공정성에 영향을 미칠 수 있는 연회, 피트니스 및 레크리에이션 활동을 조직할 이유가 없습니다.
6. 직원들에게 사후에 혜택을 주겠다고 약속하지 않습니다.
7. 다른 수단을 통해 직원에게 기타 부적절한 혜택을 제공하지 않습니다.
8. 위 조항에서 언급된 부적절한 혜택에는 금품이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 리베이트, 수수료, 주식, 지분, 채권, 홍보비, 후원금, 광고비, 인건비, 레드 패킷, 사례금, 금전이 포함된 회원 카드, 토큰 카드(바우처), 여행 경비, 취업 기회, 프로젝트 기회, 모든 종류의 고급 생활용품, 고급 소비재, 수공예품, 수집품, 주택, 차량, 채무 탕감, 보증 및 경품 등이 이에 해당합니다.
당사는 귀하가 위 계약을 위반할 경우 계약을 해지할 권리가 있으며 관련 책임은 당사가 부담하고, 범죄를 저지른 것으로 의심되는 경우 사법 기관에 이첩하여 형사 책임을 추궁할 권리가 있다는 데 제3조가 동의합니다. 이로 인해 귀사에 경제적 손실이 발생할 경우 당사는 이에 대한 보상에 동의합니다.
위임 당사자(인감):
위임 대리인:
일:
계약 확약 13위임 당사자:
신분증 번호:
주소:
전화:
위임 당사자:
주소:
전화:
보증인.
3. 관련 국가 법률, 규정, 표준, 새로운 정책 및 노무회사의 관련 시스템을 준수합니다.
4. 관련 부서, 일반 계약자 및 노무 회사의 관리 및 감독을 수락합니다.
5. 노무회사의 이미지와 평판을 손상시키거나 기타 노무회사에 해가 되는 행위를 하지 않는다.
6. 을 소속 노무 근로자(특수 근로자 포함)는 상해보험에 가입하고 현장 근무 허가를 받아야 하며, 기타 사회보험은 관련 규정에 따라 처리한다.
7. 시공 과정에서 손실 및 사고에 대한 책임이 을 당사자에게 있는 경우 관련 규정에 따라 가능한 한 빨리 해결해야하며, 그렇지 않으면 노동 회사는 일반 계약 기업의 모든 청구권 및 기타 사유 재산을 보류하여 모든 수단 (사법적 수단을 포함)으로 문제를 해결할 권리가 있습니다.
Commitment (Signature):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 법에 따라 세금을 납부하고, 재정 상태가 양호하며, 영업정지 명령, 재산 인수, 동결, 파산 및 기타 나쁜 기록이 없습니다.
3. 20XX년 회사 설립 이후 부정 입찰, 심각한 계약 위반 및 소송 사건과 같은 나쁜 행위가 없었습니다.
4. 우리 회사는 금융 산업, 보건 위생, 소방 안전, 노사 분쟁 등에서 좋은 사회적 평판과 좋은 평판 및 신뢰도를 가지고 있습니다.
5. 프로젝트 매니저와 관리 인력이 약속된 시간에 현장에 나와 프로젝트를 관리하고 장비와 소모품이 제때에 현장에 도착할 것을 약속합니다.
6. 우리는 안전 기술 교육, 안전 관리의 엄격한 통제, 엔지니어링 서비스의 품질을 보장하기 위해 계약 및 관련 기술 사양의 요구 사항을 엄격하게 이행하여 당사자와 직원이 안심할 수 있도록 할 것을 약속합니다.
7. 우리는 청렴성 구축 및 반부패의 법과 규율을 엄격하게 이행하고 불법 행위를 근절할 것을 약속합니다.
8. 우리는 임금 지급 시스템을 확립하고 악의적인 임금 미지급 및 청탁을 근절하며, 그렇지 않을 경우 경제적, 법적 책임을 기꺼이 감수할 것을 약속합니다.
9. 당사는 기재된 문서와 정보가 사실이며 유효함을 보증하며, 약속을 100% 이행할 것을 약속합니다.
10. 부가가치세 일반 송장 또는 부가가치세 특별 송장(공제 가능)을 제공합니다.
15계약 확약서 수신인:베이징 XXXXXXXX 유한공사
우리 조직은 다음과 같이 엄숙히 약속합니다:올해 1월 1일에 베이징 XXXXXXXX 유한공사와 체결한 프로젝트. 이에 따라 우리는 이 계약의 해지를 신청합니다.
위 계약이 종료된 후 귀사에 더 이상 자재 지급을 신청하지 않을 것이며 이로 인한 모든 손실은 우리 부서가 부담할 것을 약속합니다.
약정 단위(성명, 직인):
연 월 일